أسباب التأخير في المشاريع الإنشائية في بلدية الخليل

الموضوعات

إدارة

الملخص

تتعرض بلدية الخليل إلى مشـــــكلة التأخير في المشـــــاريع الإلشـــــائية، والتأخير له اثار ســـــلبية على نجاح المشــــاريع الإلشــــائية من حيث تجاوز الوقت والتكاليف، وتنعكس هذه الأثار الســــلبية على نواحي الحياة وعلى المجتمع ككل، والذي يســــــتدعي ضــــــرورة دراســــــة هذه الظاهرة عن طريق التعرف على الأســــــباب الرئيســــــــــية للتأخير في إكمال المشــــــــــاريع الإلشــــــــــائية المنفذة خلال الفترة الزمنية الواقعة من 2010إلى 2014 لدى بلدية الخليل في فلسطين، وذلك من خلال التعرف على المدى الزمني الذي تصل له هذه التأخيرات، وتحليل وترتيب أهم الأسباب التي تؤدي إلى التأخير اعتمادا على تكرار حدوث ودرجة شدة ودليل أهمية هذه الأســـــــــباب من وجهة نظر طرفي المشـــــــــروع(المقاول والاســـــــــتشـــــــــاري).

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

09a2ca15-d2cb-4a86-af06-e5d4bc8fc234

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

481116_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Causes of Delay in Construction Projects in Hebron Municipality

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"سهيل سلطان","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"محمد إبراهيم أحمد أبو حمديه","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

أسباب التأخير في المشاريع الإنشائية في بلدية الخليل

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Hebron Municipality has a problem in finishing the construction projectsin due timewhich has a negative impact on the success of these projects such as,exceeding the time limit, increasingthe cost estimates. These negative effects reflect themselves on the different spheres of life and the whole society in general. It is important to investigate this phenomenon in the period between 2010-2014 through studyingthe causesbehind it.This researchaimed toinvestigate the main causes of delay in the completionof construction projects in Hebron Municipality in Palestine,and to identify the average of time overrun. It also analyzedand ranked the most important causes of delay according to theirfrequency of occurrence, degree of severity and the important indexfrom the point of view of contractors and consultants.The method used for the analysis was mixed method research design (quantitative & qualitative) as a research approach for this research, while the interview tool and case study were selected to collect qualitative data and a questionnaire tool has been designed to collect the quantitative data. The field survey of a questionnaire contained(69) possible causes for the delay categorized into four major groups.The questionnaire was distributed to the sample of the study that included 24 participants, which is at the same time the population. The population included (16)contractors and (8) eightconsultants which represents two main parties in construction projects, and the interview tool was selected to studying two cases with two projects exposed to time and cost overrun.Theresearchshowed delay inmanyconstruction projects conducted for Hebron Municipality during the period between 2010-2014, where there was a delay in ( 38) projects out of (74), and this represent (51.4%)of the projects. Moreover, the study indicated thataverage of time overrun isbetween (10% and 30%)of the original time of the projects. The study also showed that (41.7%)of the respondents believe that the main reason ofthe delay is the contractor. However,the results concluded that the following are the top five delay causes arranged according to the importance index: 1.The delay in paying the financial dues to contractors by the client. 2.Award project to lowest bid price (selecting the contractor who has the lowest bid). 3.The delay in due payments to the suppliersby contractor. 4.Difficulties in financing the project by the contractor. 5.Disputewith neighbors.

إشراف وإعداد

الإشراف

سهيل سلطان

الإعداد

محمد إبراهيم أحمد أبو حمديه

الاقتباسات الببليوغرافية